glavargument.ru

Договор подряда на земляные работы сверление

Оглавление:

6. Заключительные положения


6.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре применяются нормы действующего гражданского законодательства.

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания, составлен в ____ экземплярах.

6.3. Адреса Сторон и их банковские реквизиты: Заказчик: ______________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Подрядчик: _____________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Подписи сторон: Заказчик Подрядчик ____________________ ______________________ М.П. М.П. Скачать документ «»

Статья 11.

Заключительные положения

11.1.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 11.3.Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

Сообщения считаются исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телефаксу или лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку уполномоченными лицами.

11.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

договора по типам

ПСД мероприятия по охране окружающей среды, обеспечивать правила техники безопасности, нести ответственность за содержание в должном порядке в летних и зимних условиях улиц, дорог, тротуаров, газонов и участков, прилегающих к месту производства работ, соблюдать требования «Временных правил производства работ по прокладке и реконструкции инженерных сетей и сооружений, ремонту и строительству дорожных покрытий и других работ на территории МОГО «Сыктывкар»; 2.4.7. Новые Популярные

Расчет налогового вычета при покупке квартиры

Стоимость имущества, руб. ? Сумма дохода, руб./мес. ? Доля в имуществе, % ?

Вид приобретаемого имущества КвартираДомЗемельный участок Способ получения вычета ?

Платеж из налоговойНа работе Максимальная сумма вычета, руб.

Важно Способ приобретения имущества ?

Собственные средстваИпотека / кредит Сумма кредита, руб.

Вычет с процентов ? Дата покупки имущества ? Месяц:123456789101112Год:201820192020202120222023 Краткая справка по калькулятору

  1. Калькулятор считает вычет для каждого человека отдельно.

Но за 2014 г. он может получить вычет только 62 400 р.

т. к. эту сумму налога он уплатил за этот год.

Остальная сумма вычета будет распределена в следующие налоговые периоды, вплоть до полного использования налогового вычета.

Важно! Если уплаченный налог был равен вычету или был больше, то налогоплательщик смог бы получить всю сумму налогового вычета за один календарный год. Имущественный вычет, если квартира приобретается в совместную собственность Если квартира приобретена в совместную собственность супругов после 01.01.

Инфо Например, супруги Д. и Е. приобрели в 2015 г. квартиру за 4 млн рублей в совместную собственность. Допустим, что оба супруга заработали за год по 2 млн рублей, с которых уплатили налоги. Если вы покупаете имущество вдвоем (троем и т.д.), расчет нужно сделать для каждого человека, при этом указав долю в размере имущества.

Если вы покупаете имущество вдвоем (троем и т.д.), расчет нужно сделать для каждого человека, при этом указав долю в размере имущества.

  1. Максимальная сумма вычета — установленная законом сумма для каждого типа имущества, за минусов уже полученных в прошлые периоды вычетов данным налогоплательщиком
  2. Выбор варианта получения вычета на работе позволяет получить вычет быстрее (ежемесячно как надбавка к заработной плате) начиная со второго года

Срок кредита, лет………………………………………………………………………………. Ваша ежемесячная зарплата до вычета налога (НДФЛ), руб………………….

Ответы об ипотеке и возврате налога суммарные Ежемесячный платеж банку по кредиту, руб……………………………………. Вы выплатите банку процентов за все годы кредита, руб……………….

Возврат налога по покупке за все годы, руб…………………………………….

Возврат налога по процентам по кредиту за все годы, руб……………… Внимание Процент по кредиту с учетом возврата, примерно, %……………………….

Ответы о возврате налога (НДФЛ) по годам Постоимостижилья Попроцентампо ипотеке Возврат по итогам первого календарного года, руб…… Возврат по итогам второго календарного года, руб…… Возврат по итогам третьего календарного года, руб….

К примеру — вы заплатили в прошлом году 150 тыс. в оплату ипотеки из которых 100 тыс. — это проценты по кредиту. Посчитать вычет можно следующим образом 100 тыс.

* 0.13 = 13 тыс. рублей. Эти деньги можете получить непосредтственно на работе, если вы устроены официально. При оформлении всех бумаг и подаче работодателю, он не будет вычитать подоходный налог с вашей зарплаты

  1. При проведении досрочного погашения сумма вычета с процентов уменьшается. Это в случае, если у вас досрочное погашение с уменьшением суммы.
  2. Вы имеете право на субсидию от государства только если вы резидент РФ
  3. Вычет с процентов вы можете получать каждый год
  4. Возрват денег с суммы покупки вы можете получить по месту регистрации. Для этого нужно подать заявление в налоговую и указать расчетный счет. Однако деньги могут идти 3 месяца и более

Договор подряда на выполнение земляных работ

Вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.3.3.2. Самостоятельно определять способы выполнения Работы.3.4.

ЗАКАЗЧИК обязуется:3.4.1. Предоставить Подрядчику объём Работ.3.4.2.

Своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы.3.5. ЗАКАЗЧИК вправе:3.5.1. В любое время осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.3.5.2. В случаях, когда Работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Договора ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать результат Работы по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:3.5.2.1.

Образец договора подряда на выполнение работ

г. __________ _____________г. ООО «Организация №1», в лице директора Иванова И.И., действующего на основании устава, именуемое Заказчик, с одной стороны, и ООО «Организация №2», в лице директора Васильева В.В., действующего на основании Устава, именуемое Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Договор подряда на земляные работы образец

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями (ст.

721 ГК РФ). В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Гарантия качества результата работы, если ионе не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (ст. 722 ГК РФ). В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (п.

1 ст. 722) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (ст. 724 ГК РФ). ДОГОВОР ПОДРЯДА на выполнение работ __________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемая в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: I.

Предмет договора 1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение ________________________________ (виды работ), объем которых и сроки сдачи (разово, поэтапно) определяются прилагаемым перечнем и сметой-заказом, которые являются неотъемлемой частью договора. 1.2. Стоимость работ по договору определяется договорной ценой, составляющей _________ рублей.

Оплата производится по мере сдачи промежуточных видов работ платежными поручениями.

1.3. Срок предоставления Заказчиком утвержденной проектно-сметной и другой документации установлен до «___»____20__г.

II. Права и обязанности сторон 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силамис соблюдением норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу. Срок окончательного выполнения работы устанавливается «___»________20__г.

Срок окончательного выполнения работы устанавливается «___»________20__г. Сроки выполнения отдельных этапов определяются прилагаемым календарным планом.

2.1.2. о готовности подлежащих сдаче промежуточных работ письменно извещать Заказчика за ______ дней. 2.1.3. принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества. 2.1.4. в случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за _____ дней.

2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. принять от Подрядчика выполненную работу в ________ срок со дня получения от него письменного извещения об ее окончании. 2.2.2. оплатить работу Подрядчику в сроки, установленные договором.

III. Ответственность сторон 3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны несут имущественную ответственность: 3.1.1.

за нарушение сроков (начала и окончания) выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере _______ стоимости невыполненных работ, 3.1.2. в случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недоделки за счет Подрядчика в пределах ______% общей сметной стоимости работ, 3.1.3. за просрочку передачи проектно-сметной документации и другой технической документации Подрядчику в сроки, установленные договором, Заказчик уплачивает штраф в размере _______ руб.

за каждый день просрочки. IV.

Дополнительные условия 4.1. Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.

4.2. Настоящий договор составлен в 2-экземплярах и хранится у каждой из сторон.

V. Срок действия договора Срок действия настоящего договора установлен с «___»_____20__г. Юридические адреса и реквизиты сторон

Договор подряда на выполнение земляных работ котлована

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. Внимание Непосредственное переливание загрязняющего воду топлива из бочек/контейнеров в более мелкую тару должно осуществляться только в поддонах достаточного размера.

    Удаление отходов / утилизация

При производстве работ применять преимущественно технологии, обеспечивающие сокращение образования отходов и возможность их утилизации. За удаление отходов всех видов отвечает Подрядчик. Инфо Необходимо строго соблюдать требования законодательства.

По требованию должны предъявляться документы, подтверждающие факт утилизации. Отходы должны складироваться (временное накопление) в специально отведенных для этого местах, не допускается несанкционированно складирование отходов.

Источник: http://baza-zakonov.ru/dogovor-ob-okazanii-uslug-kapat-transheju-84555/

Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами

Итак, прежде чем выбрать образец, необходимо определить все существенные условия контракта. Согласно пункту 1 , подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик — создать подрядчику необходимые условия для выполнения деятельности, принять результат и уплатить обусловленную цену, то есть существенными являются следующие положения:

  • предмет (п. 1 ст. 432 ГК РФ);
  • положение о содержании работ (ст. , );
  • положение о начальном и конечном сроке выполнения ().

В качестве существенных требований можно назвать также состав и содержание технической документации (п. Это, прежде

Договор подряда на выполнение работ по внутрихозяйственному землеустройству территории

Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству имеет ряд особенностей.

Порядок расчетов чаще всего происходит поэтапно путем подписания акта сдачи-приема выполненных работ, на основании которого заказчик оплачивает подрядчику аванс или окончательный расчет за выполнение первого, второго или завершающего этапа работы. Оплата всех работ производится в течение трех рабочих дней, не считая субботы, воскресенья и других праздничных дней, после того как подписывается акт сдачи-приема.

Условия договора подряда на земляные работы

Согласно Гражданскому кодексу РФ этот договор является возмездным, консесуальным и взаимным.

Прежде, чем договор подряда на земляные работы скачать бланк вы сможете, следует разобраться в его смысле. Начнём из самого главного – предмет договора. В данном случае выступает результат выполненной работы.

Важно расписать все земляные работы, которые должен выполнить подрядчик, с использованием той или иной строительной техники и разрешительной документации.

При этом, если в договоре подряда не предусмотрено личное выполнение земляных работ подрядчиком, то он имеет право привлекать третьих лиц, так званных субподрядчиков.

Однако, ответственность за выполнение работ несёт генеральный подрядчик.

Следующий момент по договору подряда на земляные работы – это сроки выполнения работ, с указанием начального и финального старта. Возможен вариант распределения выполнения земельных работ по этапам.

Для этого необходимо составить график.

Для примера можно взять договор подряда на земляные работы образец. И, конечно же, составляя образец договора подряда на земляные работы, необходимо определиться с ценой работ.

Как правило, стоимость сделки формируется путём составления сметы.

Смета по договору подряда на выполнение земляных работ может быть в «твёрдой» форме, при которой не допускаются изменения, и приблизительной, с возможностью корректировки цен.

Итак, Вы имеете возможность подготовить и скачать договор подряда на земляные работы на конструкторе договоров ПростоDOCS.

Образец договора на производство земляных работ

Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.3.5.2.2.

Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.3.6. Типовой договор на земляные работы Пройдите тест и узнайте стоимость услуг по составлению договора Рассчитать стоимость Поможем составить договор на земляные работы Долгосрочный Краткосрочный Разовый Подберем наиболее подходящий вариант договора на земляные работы по сроку действия, исходя из Вашей ситуации, типа сделки, характера работ и сферы деятельности.Подробно проконсультируем, почему именно этот вид договора будет наиболее выгодным.

Подготовим проект договора на земляные работы

  1. Типовой

Этот тип договора на земляные работы содержит универсальные условия сделок и стандартные формулировки, которые нуждаются в согласовании сторонами. В случае наступления неблагоприятных погодных условий для производства работ методом ГНБ (температура воздуха ниже -5 градусов Цельсия) сроки выполнения работ пересматриваются сторонами. 5. Сдача-приемка работ 5.1. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактуру, оформленную и представленную в порядке и сроках, установленных законодательством РФ.

5.2. Заказчик в течение двух рабочих дней подписывает акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, либо дает мотивированный отказ от приемки работ. 5.3. Инфо Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, во время проведения работ, а также нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ перед контролирующими органами.

3.1.4. Уведомить Заказчика письменно в течение 24 часов о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте в связи с исполнением настоящего договора, включая: аварии, несчастные случаи, хищения и другие события. 3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора. 3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. До начала работ передать Подрядчику рабочую документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями, а также ордер на производство земляных работ.

3.2.2. Договор подряда на земляные работы Приложение 5 К административному регламенту предоставления муниципальной услуги по предоставлению гражданам и юридическим лицам о выдачи разрешения (ордера) на право производства земляных работ.ОБРАЗЕЦ ДОГОВОР № на право производства земляных работ г. Сыктывкар « » 201 г. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.
Сыктывкар « » 201 г. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», именуемая в дальнейшем «Управление», , действующего на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар», с одной стороны, именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании , с другой стороны, и , именуемого в дальнейшем «Производитель работ», в лице , действующего на основании , с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: Предмет договора.

Внимание Договора, производиться Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 2.3.1.

Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение (количество) банковских дней с момента подписания настоящего договора. 2.3.2. Далее Заказчик производит окончательный расчет за фактически выполненные работы на основании акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение (количество) банковских дней после их подписания.

3. Обязательства сторон 3.1. Подрядчик обязан: 3.1.1.

Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему. 3.1.2. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и строительными нормами и правилами. 3.1.3. До начала работ выполнить работы по подготовке котлованов (в том числе работы по удалению грунтовых вод) для монтажа трубопроводов.
3.1.3. До начала работ выполнить работы по подготовке котлованов (в том числе работы по удалению грунтовых вод) для монтажа трубопроводов.

Размеры и расположение котлованов определяются Подрядчиком.

3.2.3. До начала работ выполнить работы по шурфовке пересекаемых коммуникаций. Размеры шурфов и их количество определяются согласующими организациями.

3.2.4. Принять выполненные работы и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора.

3.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4. Сроки выполнения работ 4.1. Подрядчик выполнит работы по настоящему договору в течение (количество) банковских дней с момента получения авансового платежа при условии выполнения п. п. 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 настоящего Договора.

4.2. Договор на выполнение земляных работ образец После подписания соглашения сам договор не будет иметь без него силы, как и соглашение без договора.Необходимо учесть множество нюансов, чтобы допсоглашение не признали позже недействительным.

Внимание Приложение к договору на земляные работы Если необходимо уточнить или более подробно раскрыть содержание условий договора, то мы составим к нему приложение.

К примеру, это может быть детальное описание технического задания или видов работ.

Договор подряда № На основании постановления главы администрации от « » 201 г.за № « 1.2.

На предоставленном участке «Подрядчик» обязан возвести производственных зданий кв.

м, жилой площади кв. м, общей сметной стоимостью млн. руб. 1.3. «Подрядчик» должен приступить к строительным работам на участке не позднее « » 201 г. Управления»; 2.2.5. содержать отводимый ему участок и прилегающие к нему улицы, проезды, санитарно-защитные зоны в должном санитарном состоянии; 2.2.6.

до момента сноса строений, перечисленных в п. 2.2. (б, в) производить поддерживающий ремонт этих строений и не ухудшать жилищно-бытовых условий проживающих; 2.2.7.

Типовой договор на разработку котлована (скачать) — tsk

Важно Обеспечить выполнение Работ своими или привлеченными силами, надлежащего качества. В случае привлечения к выполнению Работ третьих лиц, всю ответственность за их действия в рамках договора подряда на выполнение работ и услуг перед Заказчиком несет Подрядчик.3.2.2. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ вывезти с места производства Работ принадлежащее ему имущество.3.2.3.

Нести ответственность за ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.3.2.4. Иметь необходимые лицензии, разрешении, допуски и т.д., необходимые для выполнения данного вида Работ.3.3.

ПОДРЯДЧИК вправе:3.3.1.

Нормативноерегулирование

Договор подряда на выполнение строительных работ – какобразец гражданского соглашения регулируется следующими нормативами закона: ГК РФ – Гражданский кодекс Регулирование составления и исполнения договоров в целом (Главы от 27 до 29: понятие и условия, заключение и расторжение соглашений) Про Строительный подряд можно почитать, начиная со статьи 740 (третий параграф ГК) Правовое регулирование договора подряда (Глава 37 целиком) Градостроительный кодекс Планирование, составление сметной и технической документации, регулирование строительства, нормирование и прочее ФЗ «Закон об архитектурной деятельности в РФ» Регулирование архитектурной деятельности, разработки проектов, прав на архитектурную деятельность и прочее Нормативно-правовые акты местных органов власти Регулирование строительства, монтажа и ремонта, касающиеся определенных территориальных особенностей Бесплатно скачать или почитать необходимые нормативы для договора на строительные работы можно в интернете.

Предмет договора подряда на земляные работы

Независимо от вида работ все эти действия требуют профессионального и ответственного подхода к организации и строгого соблюдения комплекса требований СНиП. От того, как будут выполненные земляные работы, будет в дальнейшем зависеть всё строительство.

Вот поэтому главная задача заказчика – это выбрать честного и хорошего подрядчика, имеющего опыт и всю необходимую техническую базу.

Как только вы определились с выбором, важно заключить с подрядчиком соглашение, а иным словами – юридический договор подряда на земляные работы, в котором прописываются все условия сотрудничества.

Согласно данному документу одна сторона (подрядчик) обязывается выполнить по заданию заказчика указанные виды земельных работ и сдать их в установленные сроки.

В свою очередь заказчик должен принять этот результат и произвести полную оплату.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЁЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик

  1. ИНН/КПП:
  2. Почтовый адрес:
  3. Телефон/факс:
  4. Юридический адрес:
  5. БИК:
  6. Банк:
  7. Подпись:
  8. Расчетный счет:
  9. Корреспондентский счет:

Заказчик

  1. ИНН/КПП:
  2. Расчетный счет:
  3. Подпись:
  4. Телефон/факс:
  5. Почтовый адрес:
  6. Юридический адрес:
  7. БИК:
  8. Банк:
  9. Корреспондентский счет:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится. Документы, которые также Вас могут заинтересовать: Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8

1. Предмет договора

1.1.

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика __________________________________________________, (определение работы) сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимые для выполнения работы по договору подряда, указанные в Приложении Nо. 1 к настоящему договору. 1.3.

Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

1.4. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора.

1.5. Срок действия настоящего договора:

  1. начальный срок ________________________________________________;
  2. конечный срок _________________________________________________.

Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в Приложении Nо. 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.

Договор подряда (выполнения работ) – образец (типовая форма)

По договору подряда (выполнения работ) одна сторона (подрядчик, исполнитель) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ). Договор заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Ниже размещена самая общая форма договора подряда (выполнения работ).

Конечно же, надо понимать, что каждый договор уникален и его условия зависят от особенностей ряда условий и воли сторон.

Тем не менее есть условия (они называются существенными) которые должен содержать любой договор подряда (выполнения работ) и без которых договор считается незаключенным.

К существенным условиям договора подряда (выполнения работ) относятся условия, позволяющие определить конкретный вид работы (п.

1 ст. 702 ГК РФ) и условие о начальном и конечном сроке выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ), т.е.:

  • объект, на котором должны быть выполены работы;
  • содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ;
  • Срок начала и окончания работ по договору (ст. 708 ГК).
  • результат, к которому должны привести работы,
  • Иные условия, которые стороны посчитают существенными (согласно статье 432 ГК), т.е. такие условия, по которым по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям, как правило, относятся условия о том, кто покупает необходимые материалы, порядок оплаты и приемки работ, гарантии качества выполненных работ, сроке годности, документах и принадлежностях.
  • Предмет договора подряда (выполнения работ) (пункт 1 статьи 702 Гражданского кодекса РФ) складывается из нескольких составляющих:
    • содержание, виды и объем подлежащих выполнению работ;
    • объект, на котором должны быть выполены работы;
    • результат, к которому должны привести работы,

Не являются существенным условие о цене работы. При отсутствии такого условия цена определяется по правилам пункта 3 статьи 424 ГК РФ (п.

1 ст. 709 ГК РФ), т.е. по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Если в цене договора сумма НДС не выделена, подрядчик вправе взыскать налог сверх цены договора (пункт 15 Обзора практики разрешения споров по договору строительного подряда, изложенного в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51).

5. Порядок разрешения споров

5.1.

Разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ___________________________________________________________________ (указать наименование и местонахождение суда выбранного сторонами для разрешения споров)

Гарантийный срок

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.Гарантия качества результата работы, если ионе не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (ст. 722 ГК РФ). В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок (п.

1 ст. 722 ГК) начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком (ст. 724 ГК РФ).

Статья 3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Стоимость договора составляет _____________ (_________________) рублей, кроме того НДС 18% в размере _____________ (_________________) рублей.

Общая сумма договора с учетом НДС составляет _____________ (_________________) рублей. 3.2. Стоимость выполняемых работ Подрядчиком формируется из фактически выполненных объемов работ на основании сметной документации и подписанных актов выполненных работ.

3.3. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика 25 (Двадцать пятого) числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и счетов-фактур. Моментом исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Срок передачи актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 Подрядчиком Заказчику за отчетный месяц – до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

3.5. Стороны могут согласовывать иные формы расчетов, предусмотренные действующим законодательством РФ.

3.6. Сверки взаимных расчетов между Заказчиком и Подрядчиком проводятся ежеквартально при условии проведения финансовых операций за расчетный период. Заказчик в срок до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Акт сверки взаиморасчетов Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение 5 дней с момента получения акта при отсутствии замечаний подписать акт, скрепить печатью и предоставить Заказчику. Акт может предоставляться по факсимильной связи с последующим обязательным отправлением подлинных экземпляров по почте.

При наличии замечаний Подрядчик обязан в течение 5 дней представить таковые в письменном виде по факсимильной связи Заказчику с последующим обязательным отправлением подлинного экземпляра по почте.

3.7. Отходы производства и потребления, образующиеся в результате хозяйственной деятельности Подрядчика по настоящему договору, являются собственностью Подрядчика. Подрядчик самостоятельно или через третьих лиц осуществляет размещение отходов производства и потребления, а также платежи за загрязнение окружающей природной среды в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.8. Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в договоре.

Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении договора оформляются дополнительными соглашениями сторон. Письма контрагентов на исполнение платежей, содержащие банковские реквизиты, не установленные договором или изменяющие реквизиты без заключения дополнительного соглашения, не могут быть приняты к исполнению.

Образец договора подряда на выполнение работ методом

Образец договора подряда на выполнение работ методом горизонтального бурения Договор подряда № Город, дата (Наименование организации-заказчика), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (наименование документа), с одной стороны, и (Наименование организации-подрядчика), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующего на основании (наименование документа), с другой стороны (далее при совместном упоминании именуемые «Стороны») заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. По настоящему договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по прокладке трубопровода методом горизонтального бурения под (автодорогой, железной дорогой, оврагом и т.п.) по адресу: (город, улица, номер дома и т.д.). из (полиэтиленовой, металлической) трубы на объекте Заказчика (наименование объекта) (далее Объект).

1.2. Параметры бурения: 1.2.1. Марка трубопровода — (диаметр, SDR и т.д.).

1.2.2. Длина трубопровода — (количество) м. 1.3. Длина прокладываемого трубопровода методом горизонтального бурения может измениться в ходе работ по заданию Заказчика или по требованию согласующих организаций в связи с уточнением пересекаемых коммуникаций, наличием других объектов и глубины прокладки трубопровода.

1.4. В случае появления причин, пряпятствующих дальнейшему проведению работ и не зависящих от Подрядчика (в том числе наличие на проектной глубине горизонтального бурения свайных, бетонных, металлических конструкций или других непроходимых преград), Стороны обязуются пересмотреть условия договора, либо его расторгнуть. В случае расторжения договора Подрядчику компенсируются произведенные им затраты. 1.5. После завершения работ стороны обязуются принять меры по уточнению фактически выполненных Подрядчиком работ и в случае необходимости подписать дополнительное соглашение к настоящему договору.

Оплате подлежат фактически выполненные работы. 2. Стоимость работ и порядок оплаты по договору 2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по смете (номер сметы) и составляет (сумма) рублей, в том числе НДС (сумма НДС).

2.2. Стоимость работ может уточняться в процессе производства работ в случае внесения изменений в объемы и содержание работ по инициативе Заказчика, либо по другим причинам, не зависящим от Подрядчика. Изменение стоимости работ фиксируется в дополнительном соглашении к настоящему договору. 2.3. Оплата за работы, указанные в п.1.1.

настоящего Договора, производиться Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: 2.3.1.

Заказчик осуществляет авансовый платеж в течение (количество) банковских дней с момента подписания настоящего договора. 2.3.2. Далее Заказчик производит окончательный расчет за фактически выполненные работы на основании акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в течение (количество) банковских дней после их подписания. 3. Обязательства сторон 3.1. Подрядчик обязан: 3.1.1.

Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему.

3.1.2. Обеспечить производство работ в полном соответствии с техническими условиями и строительными нормами и правилами.

3.1.3. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, во время проведения работ, а также нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ перед контролирующими органами. 3.1.4. Уведомить Заказчика письменно в течение 24 часов о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте в связи с исполнением настоящего договора, включая: аварии, несчастные случаи, хищения и другие события.

3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.

3.2. Заказчик обязан: 3.2.1. До начала работ передать Подрядчику рабочую документацию, согласованную со всеми заинтересованными организациями, а также ордер на производство земляных работ. 3.2.2. До начала работ выполнить работы по подготовке котлованов (в том числе работы по удалению грунтовых вод) для монтажа трубопроводов. Размеры и расположение котлованов определяются Подрядчиком.

3.2.3. До начала работ выполнить работы по шурфовке пересекаемых коммуникаций.

Размеры шурфов и их количество определяются согласующими организациями. 3.2.4. Принять выполненные работы и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора. 3.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4. Сроки выполнения работ 4.1. Подрядчик выполнит работы по настоящему договору в течение (количество) банковских дней с момента получения авансового платежа при условии выполнения п.п.

3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 настоящего Договора.

4.2. В случае наступления неблагоприятных погодных условий для производства работ методом ГНБ (температура воздуха ниже -5 градусов Цельсия) сроки выполнения работ пересматриваются сторонами.

5. Сдача-приемка работ 5.1. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет-фактуру, оформленную и представленную в порядке и сроках, установленных законодательством РФ. 5.2. Заказчик в течение двух рабочих дней подписывает акт приемки выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, либо дает мотивированный отказ от приемки работ. 5.3. В случае не подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ в течение 3 (Трех) рабочих дней и не предоставления мотивированного отказа от приемки, работа считается принятой и подлежит оплате.

6. Ответственности сторон 6.1.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в указанные сроки, виновная сторона уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных обязательств за каждый день просрочки, но в сумме не более 10% от стоимости работ по настоящему договору. Указанная неустойка должна быть уплачена в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения письменного требования.

В случае не предъявления требования об уплате неустойки размер и сумма неустойки равна 0%.

6.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.3. Риск случайного повреждения Подрядчиком подземных коммуникации и имущества третьих лиц, не указанных или неправильно указанных в предоставленной Заказчиком документации и не уточненных с их владельцем, лежит на Заказчике.

7. Обстоятельства непреодолимой силы 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты РФ.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то стороны расторгают настоящий договор.

8. Урегулирование споров 8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия сторон по спорным вопросам, стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

9. Особые условия 9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации. 9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору и дополнительных соглашениях к нему. 9.5. Каждая из сторон обязана письменно уведомлять другую сторону при смене банковских реквизитов и местоположения. 10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон Реквизиты Заказчика Реквизиты Подрядчика 11.

Back to Top